色综合天天干,日韩人妻无码一区av免费,国产成人综合日韩精品婷婷九月,国产98色在线,欧美一级a在线作爱免费观看,亚洲精品美女网站在线观看,99久久亚洲综合精品网站

本報(bào)訊 近日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院審結(jié)一起房車定作糾紛案，法院判決駁回原告陳某要求千某房車公司雙倍返還其定金以及千某房車公司反訴要求繼續(xù)履行合同的訴訟請(qǐng)求。

2022年5月，陳某與千某房車公司簽訂協(xié)議定制房車一輛，雙方于協(xié)議中約定房車價(jià)格、底盤型號(hào)、配置設(shè)備等，并約定2023年1月1日交付房車。陳某稱其多次向千某房車公司提示其將于五一、國慶假期使用車輛。因千某房車公司未能在約定日期交付車輛，且出于安全考慮，陳某于2023年6月10日向千某房車公司發(fā)出解除合同通知并要求雙倍返還其支付的5萬元定金。千某房車公司則稱，陳某于簽訂協(xié)議之后屢次變更定制方案，定制時(shí)間相應(yīng)延遲，其不存在故意違約情形，且其已根據(jù)陳某要求完成車輛定制，陳某應(yīng)繼續(xù)履行協(xié)議并支付款項(xiàng)。

法院審理后認(rèn)為，協(xié)議雖約定車輛的交付時(shí)間為2023年1月1日，但證據(jù)顯示，陳某在協(xié)議簽訂后通過面談、微信、電話等多種方式對(duì)原有設(shè)計(jì)方案提出了大量修改意見，雙方通過實(shí)際行為變更了原合同約定的交付日期。直至2023年6月2日，陳某試駕房車后，依然在溝通房車修改完善事宜。但在6月10日，陳某在雙方正常溝通定制合同的情況下，以千某房車公司未在原約定時(shí)間內(nèi)交付車輛為由解除合同，顯然有悖誠實(shí)信用原則。雖然作為定作人的陳某在承攬人完成工作前可以隨時(shí)解除合同，但其對(duì)定制車輛的遲延履行亦有過錯(cuò)，客觀上造成千某房車公司的損失，故其請(qǐng)求千某房車公司雙倍返還已收取的定金缺乏事實(shí)依據(jù)，法院不予支持。至于千某房車公司主張陳某支付剩余定制款，至法院作出判決時(shí)，千某房車公司未能提交確切證據(jù)證明其已完成工作并通知陳某驗(yàn)收，亦缺乏依據(jù)，法院同樣不予支持。（陳麗桃）

■法官說法

案件中，陳某與千某房車公司就房車定制溝通修改了一年有余，千某房車公司在判決作出前未能證明其已經(jīng)完成了定作工作，陳某可以隨時(shí)解除合同。但因陳某不斷提出修改意見，且一直未明確何時(shí)交車，房車制作周期相應(yīng)延長，雙方原約定的交付日期已在實(shí)際履行中對(duì)應(yīng)變更，陳某再以千某房車公司未按時(shí)交付房車為由要求千某房車公司雙倍返還其定金無事實(shí)依據(jù)。同時(shí)，千某房車公司在不停修改中付出了一定勞動(dòng)。故對(duì)于雙方的訴請(qǐng)法院均不支持。案件判決后，雙方當(dāng)事人均息訴服判。